第二条 本办法适用于本市行政区域内进行各种类型的房屋建筑、土木工程、设施安装、管道线路敷设、装饰装修等建设工程的施工合同（以下简称施工合同）。

  第三条 施工合同分为：《天津市建设工程项目施工合同》、《天津市小型建设工程项目施工合同》、《天津市建设工程项目施工分包合同》。

  1.工程造价在50万元以上（含50万元）的建设工程，执行《天津市建设工程项目施工合同》；

  2.工程造价在50万元以下的建设工程，执行《天津市小型建设工程项目施工合同》；

  3.总包单位将工程分部、分项或施工劳务分包给其他施工公司时，执行《天津市建设工程项目施工分包合同》。

  第四条 由市城乡建设委员会（以下简称市建委）。市工商行政管理局联合成立“天津市建设工程合同管理办公室（以下简称市合同管理办公室）。并在区、县设立区、县合同管理办公室。

  第五条 建设工程项目施工合同实行市和区、县两级管理。市和区、县合同管理办公室的分工管理范围是：

  1.市合同管理办公室负责天津市塘沽区、汉沽区、大港区、武清县、宝坻县、蓟县、静海县、宁河县、包括以上区、县境内的独资、合资、合作企业和开发小区及科技园区，建筑面积在10000平方米以上（含10000平方米）或工程建设价格在500万元以上（含500万元）的建设工程建设项目的合同管理工作。限额以下的建设工程建设项目由项目所在地的合同管理办公室负责合同管理工作。

  2.市合同管理办公室负责天津市东丽区、西青区、津南区、北辰区，包括以上区境内的独资、合资、合作企业和开发小区及科技园区、建筑面积在5000平方米以上（含5000平方米）或工程建设价格在300万元以上（含300万元）的建设工程建设项目的合同管理工作。限额以下的建设工程建设项目由项目所在地的合同管理办公室负责合同管理工作。

  3.市合同管理办公室负责天津市和平区、河西区、河东区、河北区、南开区、红桥区，包括以上区境内的独资、合资、合作企业和开发小区及科技园区，建筑面积在3000平方米以上（含3000平方米）或工程建设价格在150万元以上（含150万元）的建设工程建设项目的合同管理工作。

  4.天津市经济技术开发区、天津港保税区的建设工程建设项目，由所在区合同管理办公室负责合同管理工作。

  3.对甲乙双方签证合同草案进行审核检查，监督合同的履行，发现利用建设工程项目施工合同所进行的违背法律规定的行为报有关部门进行查处；

  6.协助天津市经济合同仲裁委员会派驻的经济合同仲裁庭对施工合同的纠纷进行裁决。

  第八条 签订施工合同的承发包、总分包当事人双方，应是具有法人资格的组织或个人，双方一定要具有相关资质条件和履行施工合同的能力、施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规，遵循平等互利、协商一致的原则。

  承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。

  第九条 签订施工合同，一定要按照国家工商行政管理局、建设部《建筑工程项目施工合同示范文本》的“合同条件”及天津市有关法律法规，明确约定协议条款，对有几率发生的问题，要约定处理方法和处理原则。

  1.工程工期。应参照国务院有关部门的工期定额，确定相应的施工工期及调整处置方法。

  3.工程价款。工程价款的确定应执行现行预算定额和我市的有关法律法规，并在合同中明确有关价款的调整方法。

  第十一条 发包方应与承包方签证施工合同，承包方可将承包的工程，部分分包给分包单位，签订分包合同。承包方对发包方负责，分包单位对承包方负责。分包单位不得将所分包的工程转包给其他单位。

  第十二条发包方认为必要时，能委托具备相关资质的建设监理单位做施工监理。在签订监理合同时，应明确监理单位的权限和责任。

  第十三条 凡执行《天津市建设工程项目施工合同》文本的工程建设项目，签订合同草案后一定要经过审查。凡执行《天津市小型建设工程项目施工合同》文本的工程建设项目，由签约双方视情况自愿审查，但必须将合同文本副本，按市区分工报合同管理办公室备案。凡执行《天津市建设工程项目施工分包合同》文本的工程建设项目，可视情况自愿审查。

  1.凡招标工程，承发包双方必须在中标后30日内依法签订书面施工合同，由发包方将双方协商一致的合同草案送合同管理办公室审查。

  3.施工合同签订后5日内，将合同文本副本报合同管理办公室和开户银行备案。

  第十六条 合同管理办公室在做好各项审查工作的同时，按有关法律法规收取合同审查费。

  第十七条 施工合同一经依法订立，即具有法律上的约束力、当事人的合法权益受到法律保护，任何一方不得擅自转让，变更或解除。

  2.在履行合同中有违反法律、法规行为的，合同管理办公室应提出警告，或提交有关部门按规定予以处理。

  3.变更或解除合同应签订书面协议，并于5日内将协议报送合同管理办公室备案。

  第十八条 当施工合同在履行中发生纠纷，双方应在努力保持继续施工，不使工程质量受损的情况下，按合同约定的处理方法和程序进行调解，申请仲裁或向人民法院起诉。

  对假冒其他组织或他人名义签订施工合同，或将合同用于违法活动的；对以分包工程名义实为转包的，按有关法律法规进行处罚。构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。

  第二十条 凡本市中外合资、合作企业、外资企业和股份制企业也应按照本办法执行。

  第二十二条 本办法自1994年8月1日起施行。凡与本合同管理办法中规定有抵触的文件及合同文本一律废止。

  更多

  1、凡本网注明“来源：建设工程教育网”的全部作品，版权均属建设工程教育网所有，未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用；已经本网授权的，应在授权范围内使用，且一定要标注明确“来源：建设工程教育网”。违反上述声明者，本网将追究其法律责任。

  2、本网部分资料为网上搜集转载，均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的，请作者与本网站联系，本网站核实确认后会尽快予以处理。

  本网转载之作品，并不代表认同该作品的观点或真实性。如别的媒体、网站或个人转载使用，请与著作权人联系，并自负法律责任。